Civilinė
byla Nr. 3K-3-553/2007
Procesinio
sprendimo kategorija 126.5 (S)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS
N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. lapkričio 28 d.
Vilnius
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo
Marčiulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus ir Egidijaus
Laužiko,
rašytinio
proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus
UAB ,,Versenta“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 12 d. nutarties,
priimtos UAB ,,Ekama“ bankroto byloje dėl kreditorinių reikalavimų
patvirtinimo, peržiūrėjimo.
Teisėjų
kolegija
n u s t a t ė :
I. Ginčo esmė
Kauno
apygardos teismo 2002 m. spalio 24 d. nutartimi UAB ,,Ekama“ iškelta bankroto
byla.
Kreditorius
UAB ,,Versenta“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė jį įtraukti į
bankrutuojančios UAB ,,Ekama“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti finansinį
reikalavimą, kurį sudaro: 738 572,97 Lt negautų pajamų, 1 444 767,90 Lt
tiesioginių nuostolių ir 4 928 519,90 Lt delspinigių, iš viso 7 111 860,77
Lt. Kreditorius nurodė, kad jis būdamas užsakovas sudarė su rangovu UAB
,,Ekama“ 2001 m. balandžio 11 d. Kapitalinės rangos statybos sutartį, pagal
kurią rangovas įsipareigojo iki 2001 m. lapkričio 12 d. pastatyti ir perduoti
užsakovui statinį-objektą ,,Ledo rūmus“. Rangovas numatytu laiku nebaigė
statybos darbų. 2002 m. sausio 2 d. įvyko objekto dalies griūtis. Rangovas 2002
m. kovo 30 d. visiškai nutraukė statybos darbus. Todėl UAB ,,Versenta“ savo
lėšomis užbaigė statybos darbus. Kreditoriaus skaičiavimu, jo tiesioginius
nuostolius sudaro lėšos, skirtos statybos trūkumams pašalinti ir darbams,
tinkamai neatliktiems rangovo pagal sutartį, užbaigti. UAB ,,Versenta“ teigimu,
rangovui laiku užbaigus statybas, užsakovas būtų gavęs pajamų iš objekto
eksploatavimo, tačiau jų negavo. Objektas buvo užbaigtas ir pripažintas tinkamu
naudoti 2002 m. rugpjūčio 28 d. Pagal sutarties 8.2 punktą atsakovas, laiku
neužbaigęs statybos, moka 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą dieną.
Esant pradelstoms 289 dienoms ir užsakovui gavus 1 000 000 Lt draudiminę
išmoką, iš rangovo priteistini likę 4 928 519,90 Lt.
Be to,
kreditorius UADB ,,ERGO Lietuva“ prašė įtraukti į bankrutuojančios UAB ,,Ekama“
kreditorių sąrašą ir patvirtinti 1 000 000 Lt finansinį reikalavimą. Šią sumą
kreditorius 2002 m. kovo 28 d. išmokėjo UAB ,,Versenta“ naudai pagal 2001 m.
balandžio 10 d. draudimo sutartį, kurioje draudikas įsipareigojo sumokėti po
pirmojo raštiško draudėjo reikalavimo sumą, neviršijančią 1 000 000 Lt, jei
nebus įvykdyti UAB ,,Ekama“ įsipareigojimai užsakovui UAB ,,Versenta“ pagal
2001 m. balandžio 11 d. Kapitalinės rangos statybos sutartį.
II. Pirmosios ir
apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė
Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartimi patvirtinti
kreditorių UAB ,,Versenta“ 25 695,50 Lt ir UADB ,,ERGO Lietuva“ 1 000 000 Lt
finansiniai reikalavimai.
Teismas
nustatė, kad kreditorius UAB ,,Versenta“ su rangovu UAB ,,Ekama“ 2001 m.
balandžio 11 d. pasirašė Kapitalinės statybos rangos sutartį, pagal kurią
rangovas įsipareigojo iki 2001 m. lapkričio 12 d. pastatyti ir perduoti
užsakovui statinį-objektą ,,Ledo rūmus“. Rangovas numatytu laiku nebaigė
statybos darbų, 2002 m. sausio 2 d. sugriuvo objekto dalis. Kreditorius UADB
,,ERGO Lietuva“ 2002 m. kovo 28 d. išmokėjo UAB ,,Versenta“ naudai pagal 2001
m. balandžio 10 d. draudimo sutartį 1 000 000 Lt draudimo išmoką. Pagal šalių Kapitalinės
statybos rangos sutarties 8.2 punktą atsakovas įsipareigojo, laiku neužbaigęs
statyti objekto, mokėti užsakovui 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą
dieną nuo objekto statybos kainos ir atlyginti užsakovui šio patirtus
nuostolius. Nėra aplinkybių, dėl kurių atsakovas galėtų būti atleistas nuo
civilinės atsakomybės. Teismas nustatė, kad atsakovas kaltas dėl darbų atlikimo
termino pažeidimo laikotarpiu iki statinio griūties, nes tyrimą dėl objekto
sugriuvimo atlikusi komisija konstatavo, jog atsakovas neatsakingas dėl
statinio sugriuvimo – tai lėmė projektavimo klaidos, atsakovas po objekto
sugriuvimo negalėjo baigti statybos darbų. Atsižvelgdamas į delspinigių 1 025
695,50 Lt sumą ir į tai, kad kreditoriui UAB ,,Versenta“ UADB ,,ERGO Lietuva“
išmokėjo 1 000 000 Lt, taip pat į tai, jog netesybos turi būti įskaitomos į
nuostolių dydį, teismas patvirtino UAB ,,Versenta“ 25 695,50 Lt
reikalavimą. Be to, teismas patvirtino UADB ,,ERGO Lietuva“ 1 000 000 Lt
reikalavimą, nes draudikas šią sumą išmokėjo apdraudęs UAB ,,Ekama“ prievoles.
Lietuvos
apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio
12 d. nutartimi kreditoriaus UAB ,,Versenta“ atskirasis skundas
netenkintas, kreditoriaus UADB ,,ERGO Lietuva“ atskirasis skundas tenkintas iš
dalies ir nutarta: pakeisti Kauno apygardos teismo
2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti UAB ,,Versenta“
finansinis reikalavimas, ir dėl šios dalies UAB ,,Versenta“ reikalavimą
atmesti; panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį,
kuria patvirtintas kreditoriaus UADB ,,ERGO Lietuva“ finansinis
reikalavimas, ir šią dalį perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš
naujo.
Apeliacinės
instancijos teismas nurodė, kad pagal sutartį atsakovas įsipareigojo baigti
statyti objektą iki 2001 m. lapkričio 12 d. Atsakovas 2001 m. gruodžio 21 d.
raštu prašė organizuoti kreditorių UAB ,,Versenta“ objekto priėmimą, tačiau šis
nepradėjo vykdyti priėmimo darbų, nesurašė neatliktų darbų akto iki treniruočių
salės griūties. 2001 m. gruodžio 11 d. savitarpio suderinimo aktu UAB
,,Versenta“ atsisakė atlikti dalį darbų, dėl to kreditorius tokių darbų
neturėjo teisės reikalauti. UAB ,,Versenta“ nepateikė visų reikalingų
projektinių sprendimų, kai kurie pateikti projektiniai sprendimai buvo
klaidingi, todėl yra kalta dėl termino baigti statybos darbus praleidimo. Taigi
atsakovas atleistinas nuo atsakomybės už šio termino nuo 2001 m. lapkričio 12
d. iki 2001 m. gruodžio 21 d. praleidimą (CK 6.64 straipsnio 3 dalis, 6.259
straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovas darbus pavėlavo priimti dėl ieškovo
veiksmų, delspinigiai neskaičiuotini. Atsakovo statybos darbai baigti 2001 m.
gruodžio 21 d. ir nuo šios dienos turėjo būti skaičiuojamas šešių mėnesių
ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl delspinigių pareikšti (CK 1.125
straipsnio 5 dalies 1 punktas). Ieškovas pareiškė ieškinį dėl delspinigių
praleidęs šį senaties terminą, todėl teismas privalėjo taikyti senatį.
Įsiteisėjusiais teismų sprendimais civilinėje byloje Nr. 240-33/2003
nustatyta, kad nėra bankrutuojančios UAB ,,Ekama“ kaltės dėl objekto dalies
griūties. Ieškovas nepagrįstai prašo atlyginti atsakovui patikėto turto
neišsaugojimo nuostolius, nes nenurodoma, koks turtas buvo patikėtas ir
neišsaugotas. Dėl UADB ,,ERGO Lietuva“ finansinio reikalavimo teisėjų kolegija
nurodė, kad šis kreditorius išmokėjo laidavimo sumą kreditoriui UAB
,,Versenta“. Pagal CK 6.78 straipsnio 2 dalį negali būti laiduojama už didesnę
sumą, negu skolininkas yra skolingas. Byloje nėra įrodymų apie skolininko
bankrutuojančios UAB ,,Ekama“ skolos dydį, už kurį buvo sumokėta laidavimo
suma. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad dėl šiuo aspektu bylos
dalies esmė neatskleista, dėl to šis klausimas turi būti nagrinėjamas iš naujo
pirmosios instancijos teisme.
III. Kasacinio skundo
ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai
Kasaciniu
skundu kreditorius UAB ,,Versenta“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 12 d. nutarties
dalį dėl UAB ,,Versenta“ kreditorinių reikalavimų atmetimo ir perduoti bylą
nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.
Kasacinio skundo prašymas grindžiamas šiais argumentais:
1. Viena esminių rangovo pareigų yra tiksliai
ir laiku atlikti rangos darbus, už darbų termino praleidimą rangovas prisiima
atsakomybę (CK 6.652 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas
neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr.
3K-3-413/2005, išaiškinimus, kad rangovas bankrutuojanti UAB ,,Ekama“
neįvykdė įsipareigojimo ir nebaigė statybos darbų iki rangos sutartyje
nustatyto termino.
2. Apeliacinės instancijos teismas pagal CK
6.64 straipsnio 3 dalį atleisdamas nuo atsakomybės rangovą dėl to, kad šiam
buvo pateikti netinkami statinio projektiniai sprendimai, neįvertino, kiek
užsakovo tam tikrų projektinių sprendimų nepateikimas turėjo įtakos rangos
darbų neužbaigimui nustatytu laiku. Teismas turėjo įvertinti abiejų šalių
sutarties pažeidimus ir kaltę, tik tada spręsti dėl atsakomybės sumažinimo arba
atleidimo. Byloje nėra įrodymų, kad projektuotojus samdė užsakovas.
3. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai
atleido nuo atsakomybės rangovą įvykus statinio dalies griūčiai CK 6.696
straipsnio 3 dalies pagrindu. Pagal 2002 m. sausio 31 d. Statybinių
konstrukcijų griūties tyrimo aktą statinys sugriuvo tiek dėl projektuotojo,
tiek dėl statybos techninio prižiūrėtojo, tiek dėl rangovo kaltės.
4. Rangovas turėjo įspėti užsakovą, kad
darbams atlikti užsakovo perduotas turtas yra netinkamos arba blogos kokybės
(CK 6.659 straipsnio 1 dalis). To nepadaręs rangovas turi atsakyti už darbo
trūkumus.
5. Ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl
delspinigių turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo 2002 m. rugpjūčio 28 d., kai
statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti, dėl to kreditoriaus ieškiniui dėl
delspinigių reikšti senatis nepraleista, o apeliacinės instancijos teismas
neturėjo pagrindo taikyti senatį.
Atsiliepimu į
kreditoriaus UAB ,,Versenta“ kasacinį skundą atsakovas bankrutuojanti UAB
,,Ekama“ prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Lietuvos
apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio
12 d. nutartį. Atsiliepime išdėstyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu
argumentai:
1. CK 6.64
straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditoriui pažeidus prievolę skolininkas
laikomas jos nepažeidęs. Užsakovas pažeidė prievolę iki statinio statybos
pabaigos termino 2001 m. lapkričio 12 d. pateikti tinkamus projektinius
sprendimus, dėl to rangovas negali būti laikomas pažeidusiu savo prievolę laiku
atlikti statybos darbus. Žala atsirado daugiausia dėl užsakovo kaltės.
2. Dėl
treniruočių salės griūties kaltas tik projektuotojas UAB ,,Elvora“, nes
Statybinių konstrukcijų griūties tyrimo akte kaip griūties priežastys nurodytos
tik projektavimo klaidos. UAB ,,Elvora“ yra užsakovo pasirinktas projektuotojas
CK 6.696 straipsnio 3 dalies prasme, nes ši įmonė buvo UAB ,,A.D.S.“, su kuria
projektavimo sutartį sudarė UAB ,,Versenta“, subrangovė.
3. Pagal CK
1.127 straipsnio 2 dalį, jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai
iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas
prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Pagal šalių sudarytos
sutarties 3.1 punktą rangovas statybos darbus įsipareigojo baigti iki 2001 m.
lapkričio 12 d., o UAB ,,Versenta“ ieškinys dėl delspinigių priteisimo teismui
įteiktas 2002 m. rugsėjo 9 d., t. y. praleidus įstatyme nustatytą šešių mėnesių
ieškinio senatį.
Teisėjų
kolegija
k o n s t a t u o j a :
IV. Byloje teismų
nustatytos aplinkybės
2001 m.
balandžio 11 d. buvo sudaryta šalių UAB ,,Versenta” ir UAB ,,Ekama” kapitalinės
statybos rangos sutartis, pagal kurią rangovas UAB ,,Ekama” įsipareigojo pagal
sutartyje nustatytomis sąlygomis, savo jėgomis ir priemonėmis pastatyti ir
perduoti užsakovui statinį ,,Ledo rūmai” Vilniuje, Ąžuolyno g. 5. Sutarties 3.1
punktu rangovas įsipareigojo statybos darbus baigti ne vėliau kaip iki 2001 m.
lapkričio 11 d. Rangovas vykdė statybos darbus iki 2001 m. gruodžio 21 d. 2002
m. sausio 2 d. įvyko pastatyto objekto dalies griūtis, statinio konstrukcijoms
neišlaikius sniego apkrovos ant stogo. 2002 m. sausio 31 d. Vilniaus apskrities
viršininko patvirtintame griūties akte statinio griūtis įvyko dėl projektuotojų
klaidų apskaičiuojant sniego apkrovas ant stogo ir sudarant pastato erdvinio
standumo sistemą, neišsamios techninio projekto projektinės dokumentacijos ir
kitų projektuotojų darbo klaidų. 2002 m. rugpjūčio 28 d. aktu ,,Ledo rūmai”
buvo pripažinti tinkamais naudoti.
V. Kasacinio teismo
argumentai ir išaiškinimai
Byloje kilo
šalių ginčas dėl ieškovo UAB ,,Versenta“ 7 111 860,77 Lt kreditorinio
reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankrutuojančios UAB ,,Ekama“ bankroto
byloje. Ieškovas savo reikalavimą grindė tuo, kad atsakovas, būdamas rangovu,
laiku neįvykdė šalių sudarytos 2001 m. balandžio 11 d. kapitalinės statybos
rangos sutarties ir dėl to ieškovas negavo numatytų pajamų iš statinio
naudojimo, o 2002 m. sausio 2 d. įvykus statinio dalies griūčiai, ieškovas
turėjo išlaidų statybos trūkumams pašalinti ir darbams užbaigti.
CK 6.652
straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad rangovas privalo atlyginti užsakovui
nuostolius dėl galutinio darbo atlikimo termino praleidimo, jei įstatyme ar
sutartyje nenustatyta kitaip. Rangovas yra atsakingas už nuostolius, jeigu juos
nulėmė rangovo neatlikti ar netinkamai atlikti veiksmai, vykdant sutartį. Pagal
CK 6.691 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo
metu privalo bendradarbiauti; jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti
sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių
protingų priemonių toms kliūtims pašalinti; šalis, nevykdanti šios pareigos,
praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo,
atlyginimą. Tais atvejais, kai rangovas negali įvykdyti sutartinės prievolės
dėl nepakankamo užsakovo bendradarbiavimo su rangovu arba kitos užsakovo
kaltės, rangovas nėra atsakingas už prievolės nevykdymą atsiradusius nuostolius
užsakovui, kurio nerūpestingumas sukelia šiuos nuostolius (CK 6.64 straipsnio 3
dalis).
Ieškovo
prašomų priteisti nuostolių atsiradimo metu galiojusio Statybos įstatymo 10
straipsnio 1 dalies 3 punktu užsakovas privalo turėti nustatyta tvarka
parengtą, suderintą ir patvirtintą statinio projektą pagal normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimus. Užsakovas UAB ,,Versenta“ ir UAB ,,A. D. S.“
2001 m. sausio 30 d. sutartimi susitarė, kad UAB ,,A. D. S.“ parengs statinio
projektą, jį suderins, vykdys statybos autorinę priežiūrą, atliks techninį ir
darbo projektus. Pagal UAB ,,A. D. S.“ ir UAB ,,Elvora“ 2000 m. rugsėjo 29 d.
Tyrimo ir projektavimo darbų sutartį statinio konstrukcinės dalies projektą
parengė UAB ,,Elvora“ konstrukcinės dalies vadovas J. M. Kadangi užsakovas
samdė statinio projektavimo darbus, tai rangovas nėra atsakingas už kokybiškų
projektinių darbų parengimą laiku. Dėl to samdęs projektuotoją užsakovas UAB
,,Versenta“ turėjo pateikti rangovui UAB ,,Ekama“ tinkamą projektinę
dokumentaciją statybos darbams atlikti. Bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos
teismas įvertino bylos įrodymus, pagal kuriuos rangovas įsipareigojo baigti
darbus iki 2001 m. lapkričio 12 d., kaip tai numatyta kapitalinės statybos
rangos sutartyje, tačiau 2001 m. spalio ir lapkričio mėnesiais negalėdamas
tęsti darbų dėl užsakovo laiku nepateiktos dalies projektinių sprendimų ir
pateiktų klaidingų projektinių sprendimų faktiškai baigė darbų atlikimą 2001 m.
gruodžio 21 d., raštu prašydamas užsakovo organizuoti darbų priėmimą. Dėl to
apeliacinės instancijos teismas padarė teisiškai pagrįstą išvadą, kad dėl
termino baigti statybos darbus pagal kapitalinės statybos rangos sutartį
praleidimo esant užsakovo UAB ,,Versenta“ kaltei, rangovas bankrutuojanti UAB
,,Ekama“ nėra atsakingas dėl termino baigti statybos darbus praleidimo (CK 6.64
straipsnio 3 dalis). Darydamas šią išvadą apeliacinės instancijos teismas
įvertino byloje surinktų įrodymų visumą ir nepažeidė CPK 176-185 straipsniuose
nustatytų įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių.
Ieškovo
kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad statinys
2002 m. sausio 2 d. sugriuvo tiek dėl projektuotojo, tiek dėl statybos techninio
prižiūrėtojo, tiek dėl rangovo kaltės. Iš byloje esančio 2002 m. sausio 31
d. Statybinių konstrukcijų griūties tyrimo akto šio įvykio priežastys yra
projektuotojų klaidos, padarytos apskaičiuojant sniego apkrovas ant stogo,
netinkamai suprojektuoti statinio konstrukciniai elementai ir neišsami
techninio projekto projektinė dokumentacija. Akte aiškiai nurodyta, kad
griūties priežasčių susiformavimui įtakos turėjo statinio projektuotojo UAB
,,Elvora“ direktoriaus J. M. aplaidi veikla rengiant techninį projektą ir
vykdant autorinę priežiūrą dėl jo menkos metalo konstrukcijų projektavimo
patirties (T. XI, b. l. 23-29). Esant tokioms nustatytoms faktinėms bylos
aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą atleisti
rangovą nuo atsakomybės dėl statinio sugriuvimo, taikydamas CK 6.696 straipsnio
3 dalį, pagal kurią rangovas gali būti atleistas nuo atsakomybės, įrodžius
objekto sugriuvimą dėl projektuotojo ar statybos techninio prižiūrėtojo,
kuriuos pasirinko užsakovas, kaltės.
Išdėstytų motyvų
pagrindu konstatuotina, kad kasacine tvarka skundžiamai apeliacinės instancijos
teismo nutarčiai panaikinti nėra teisinio pagrindo, todėl ši nutartis paliekama
nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Išnagrinėjus
kasacinę bylą CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta tvarka yra paskirstomos
bylinėjimosi išlaidos. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos
bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies. Atsakovas
bankrutuojanti UAB ,,Ekama“ advokatei Kristinai Balevičienei
už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą sumokėjo 2124 Lt, tai
patvirtinama pridėtame banko sąskaitos išraše. Atsakovui bankrutuojančiai UAB ,,Ekama“ iš ieškovo UAB ,,Versenta“ priteistina
bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme suma mažintina iki 1400 Lt (teisingumo
ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų
Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teisinę
pagalbą maksimalaus dydžio 8.14 punktas).
Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi
CPK 93 straipsnio 1, 3 dalimis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362
straipsnio 1 dalimi,
n u t a r i a :
Lietuvos
apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio
12 d. nutartį palikti nepakeistą.
Priteisti
atsakovui bankrutuojančiai UAB ,,Ekama“ iš ieškovo UAB ,,Versenta“ 1400 Lt
(vieną tūkstantį keturis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.
Ši Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos
priėmimo dienos.
Teisėjai Aloyzas
Marčiulionis
Gintaras Kryževičius
Egidijus
Laužikas